Инженер ПТО – Шеллинберг Гюнтер Генрихович. Пожарная безопасность.
Инженер производственно-технического отдела. Обследование объектов, составление отчетов, подготовка технических расчетов и проектов производства работ, коммерческих предложений, выставление счетов на оплату, оформление договоров и дополнительных соглашений, прием и передача объектов, организация рабочих бригад, переговоры с заказчиками и поставщиками огнезащитных материалов.
Инженерам ПТО (производственно-технический отдел)
На данной странице инженеры ПТО могут найти шаблоны для заключения договоров, оформления коммерческих предложений и проектов производства огнезащитных работ, а также другую необходимую информацию. Здесь также представлены образцы расчетов металлоконструкций, где отражены параметры металла (профиль, длина), приведенная толщина, расход огнезащитного состава и толщина наносимого слоя. Для инженеров ПТО особенно полезны будут пояснения, в которых указывается информация по выбору того или иного огнезащитного состава или материала, каким образом складывается стоимость выполняемых работ.
Справка
Коэффициенты, учитывающие условия объекта:
1. Производство работ в особо стесненных условиях (высота помещения менее 1,8 м, ширина прохода менее 1,0 м) – 1,3;
2. Производство работ в помещениях с температурой выше 35˚С – 1,5;
3. Производство работ в непосредственной близости к кабельным линиям и токоведущим частям оборудования – 1,3;
4. Производство работ с применением лесов и вышек-тур до рабочей отметки 10 м – 1,2;
5. Производство работ с применением методов пром. альпинизма – 2,0;
6. Производство работ на действующих предприятиями с вредными условиями труда (загазованность, отсутствие вентиляции) – 1,5;
7. Производство работ на участках, не требующих укрытия технологического оборудования и прилегающих поверхностей защитной пленкой – 0,9;
8. Производство работ на территории не действующих предприятий и цехов, а так же при новом строительстве – 0,75;
9. Производство работ на высоте до 2 метров на жестком основании без применения средств подмащивания – 0,66.
Примечания:
1). При применении нескольких коэффициентов, коэффициенты перемножаются.
2). Одновременное применение коэффициентов п.п. 1, 2 не допускается.
3). Одновременное применение коэффициентов п.п. 4, 5 не допускается.
Трудоемкость при необходимости спец.очистки:
(Площадь покрываемой поверхности, кв.м) х (Произведение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы) х (СУММА соответcтвующих трудоемкостей)
– 0,86 – Очистка поверхности конструкции с применением смывки от одного слоя краски с укрытием оборудования и уборкой мусора;
– 1,56 – Очистка поверхности конструкции с применением смывки от двух-трех слоев краски с укрытием оборудования и уборкой мусора;
– 0,55 – Добавляется к работе на каждый дополнительный слой сверх трех слоев краски;
– 0,9 – Очистка щетками поверхности конструкции от ржавчины с укрытием оборудования и уборкой мусора.
Трудоемкость при необходимости нанесения грунта, защитной эмали:
(Площадь покрываемой поверхности, кв.м) х (Произведение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы) х (СУММА соответcтвующих трудоемкостей)
– 0,05 – Огрунтовка поверхности конструкции грунтовкой ГФ-021 (при наличии сцепленной ржавчины – ЭП-0259);
– 0,05 – Нанесение на поверхность огнезащитного покрытия защитной эмали ЭП-5285.
Образец договора на разработку проекта огнезащитных работ
Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная безопасность», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Жириновского Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Огнезащита» Лицензия МЧС 8-Б/01818 срок действия лицензии: бессрочно, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Шеллинберга Гюнтера Генриховича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по отдельности или вместе именуемые в дальнейшем «Сторона» или «Стороны» соответственно, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проекта по огнезащите несущих металлоконструкций на объекте Заказчика «Здание научно-технического центра ПАО “ТМК”», расположенном по адресу: Россия, Москва, д.Сколково (далее Проект).
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость работ в соответствии с достигнутой Сторонами договоренностью составляет 47 000 (Сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС -7 169 (Семь тысяч сто шестьдесят девять) руб. 49 коп.
2.2. До начала Работ по настоящему Договору Заказчик производит оплату Исполнителю в размере 100% от общей цены Договора, что составляет 47 000 (Сорок семь тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 7 169 (Семь тысяч сто шестьдесят девять) руб. 49 коп.
2.3. Стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена (по соглашению сторон), если объемы работ превысят объемы, указанные в п.1.
3. Права и обязанности Подрядчика.
3.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 20 рабочих дней со дня поступление платежа на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Выполнить Работы в сроки по договору, в соответствии со Сводом правил по пожарной безопасности, с соблюдением требований законодательства РФ.
3.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ по Договору, или делающих дальнейшее производство работ не возможным, немедленно приостановить выполнение работ и поставить в известность Заказчика, в таком случае сроки окончания работ переносятся на время вынужденного простоя.
4. Права и обязанности Заказчика.
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно производить приёмку и оплату выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.
4.1.2. Заказчик обязан в случаях, в объёме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Предоставить подрядчику копии планов БТИ объекта или отправить на электронную почту, указанную в договоре. Обеспечить Подрядчику доступ в помещения и к местам проведения работ.
4.1.3. Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется своевременно произвести оплату выполненных работ, предусмотренном в п. 2 настоящего Договора.
4.1.4. Предоставить доступ проектировщика Подрядчика на объект.
4.1.5. При неисполнении заказчиком обязанностей подрядчик вправе требовать возмещения причинённых убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
4.1.6. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учётом выполненной части работы.
4.1.7. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При этом Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
5. Порядок изменения и расторжения договора.
5.1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут судом по требованию заинтересованной стороны. Соглашение об изменении или о расторжении Договора совершается в той же форме, что и настоящий договор.
5.2. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причинённых изменением или расторжением Договора.
6. Сдача и приемка работ.
6.1. После выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику Акт выполненных работ. Заказчик принимает работы и подписывает Акт или направляет в течение 5 рабочих дней мотивированные замечания по выполненным работам Подрядчику. Если акт не подписан Заказчиком, а замечания по работам не направлены Подрядчику в установленный срок, то работы считаются выполненными со дня получения акта Заказчиком.
6.2. После устранения Подрядчиком возможных недостатков, выявленных Заказчиком, Заказчик производит окончательную приемку выполненных Работ с подписанием Акта выполненных работ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,5% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до дня завершения работ.
7.3 При нарушении Заказчиком сроков окончательной оплаты Подрядчик вправе взыскать пени в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.
7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.5. В случае возникновения разногласий, связанных с выполнением настоящего Договора, Стороны должны принять все меры к их разрешению путём переговоров.
7.6. В случае, если Стороны окажутся не в состоянии разрешить разногласия путём переговоров, все спорные вопросы, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны решаться в Арбитражном суде города Москвы.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.